Volltextveröffentlichungen (4)

• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Verjährungsfragen einer Werklohnforderung bei Anwendbarkeit der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) - Treuwidrige Verweigerung der Leistung in Folge Verjährung bei zuvor vermitteltem Eindruck der Vertragstreue - Beweiserhebung durch die Tatsacheninstanz bei der ...

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Schadensersatzanspruch nach § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB (B) gegen den Auftraggeber: Verschulden, Beweislast, Zinsanspruch

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Papierfundstellen

• BauR 1971, 202

Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (10)

• BGH, 12.02.1970 - VII ZR 168/67

  Fälligkeit und Verjährung nicht in der Schlussrechnung enthaltener Forderungen

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Seine Auffassung, daß die Leistungen des Malermeisters R... nicht für einen Gewerbebetrieb der Beklagten erbracht worden seien und daher eine vierjährige Verjährungsfrist nicht in Betracht komme (BU 14 ff), ist gleichfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden (vgl. zu dieser Frage zuletzt die Entscheidung des Senats vom 12.02.1970 in BGHZ 53, 222 [BGH 12.02.1970 - VII ZR 168/67]).

  Daraus ergibt sich, daß bei einem solchen Vertrag die Verjährungsfrist für die Schlußzahlung erst mit dem Ende des Jahres zu laufen beginnt, in das der nach § 16 Nr. 2 VOB (B) zu bestimmende Fälligkeitszeitpunkt fällt (ständige Rechtsprechung des Senats vgl. u.a. NJW 1968, 1962; VII ZR 38/67 vom 27.02.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 27/67 vom 10.04.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.13 Bl. 33; VII ZR 40/68 vom 9./10.12.1969; VII ZR 151/68 vom 19.01.1970 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 83; VII ZR 168/67 vom 12.02.1970 a.a.O.).

  Die in der Schlußrechnung enthaltenen und die in ihr nicht enthaltenen Forderungen des Bauunternehmers für die Ausführung der Bauleistungen verjähren einheitlich (BGHZ 53, 222, 225) [BGH 12.02.1970 - VII ZR 168/67].

• BGH, 21.03.1968 - VII ZR 84/67

  Verjährung von Ersatzansprüchen für Mehraufwand

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Das Berufungsgericht geht für die auf § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB (B) gestützten Ansprüche der Kläger zu Recht von einer zweijährigen Verjährungsfrist aus (BGHZ 50, 25, 28) [BGH 14.03.1968 - VII ZR 84/67].

  Wenn die Kläger auch Schadensersatz fordern, so erheben sie in Wirklichkeit doch einen Anspruch für die Ausführung der Arbeiten, allerdings nicht den Anspruch auf die ursprünglich vereinbarte, sondern den auf eine zusätzliche, aber wegen der Behinderung und der daraus folgenden Mehraufwendungen angemessene Vergütung (BGHZ 50, 25, 29) [BGH 14.03.1968 - VII ZR 84/67].

  Darauf hat der Senat bereits in Sachen Beils/Bundesrepublik Deutschland (BGHZ 50, 25, 30) [BGH 14.03.1968 - VII ZR 84/67] hingewiesen.

• BGH, 08.07.1968 - VII ZR 65/66

  Beginn der Verjährungsfrist für Schlußzahlung des Werklohns

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Daraus ergibt sich, daß bei einem solchen Vertrag die Verjährungsfrist für die Schlußzahlung erst mit dem Ende des Jahres zu laufen beginnt, in das der nach § 16 Nr. 2 VOB (B) zu bestimmende Fälligkeitszeitpunkt fällt (ständige Rechtsprechung des Senats vgl. u.a. NJW 1968, 1962; VII ZR 38/67 vom 27.02.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 27/67 vom 10.04.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.13 Bl. 33; VII ZR 40/68 vom 9./10.12.1969; VII ZR 151/68 vom 19.01.1970 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 83;… VII ZR 168/67 vom 12.02.1970 a.a.O.).

 
• BGH, 08.06.1967 - VII ZR 16/65

  Verzugsschaden nach § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB (B)

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Dieser Auffassung stehen auch die Ausführungen des Senats in dem Urteil vom 8. Juni 1967 (BGHZ 48, 78, 80, 81) [BGH 08.06.1967 - VII ZR 16/65]nicht entgegen, wie Ingenstau-Korbion (…aaO S. 635) das annehmen.
• BGH, 27.02.1969 - VII ZR 38/67

  Fälligkeit der Schlusszahlung

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Daraus ergibt sich, daß bei einem solchen Vertrag die Verjährungsfrist für die Schlußzahlung erst mit dem Ende des Jahres zu laufen beginnt, in das der nach § 16 Nr. 2 VOB (B) zu bestimmende Fälligkeitszeitpunkt fällt (ständige Rechtsprechung des Senats vgl. u.a. NJW 1968, 1962; VII ZR 38/67 vom 27.02.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 27/67 vom 10.04.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.13 Bl. 33; VII ZR 40/68 vom 9./10.12.1969; VII ZR 151/68 vom 19.01.1970 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 83;… VII ZR 168/67 vom 12.02.1970 a.a.O.).
• BGH, 10.04.1969 - VII ZR 27/67

  Zahlung aus einem Architektenvertrag - Anspruch auf Schadensersatz - Anspruch auf …

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Daraus ergibt sich, daß bei einem solchen Vertrag die Verjährungsfrist für die Schlußzahlung erst mit dem Ende des Jahres zu laufen beginnt, in das der nach § 16 Nr. 2 VOB (B) zu bestimmende Fälligkeitszeitpunkt fällt (ständige Rechtsprechung des Senats vgl. u.a. NJW 1968, 1962; VII ZR 38/67 vom 27.02.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 27/67 vom 10.04.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.13 Bl. 33; VII ZR 40/68 vom 9./10.12.1969; VII ZR 151/68 vom 19.01.1970 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 83;… VII ZR 168/67 vom 12.02.1970 a.a.O.).
• BGH, 10.10.1966 - VII ZR 32/65

  Voraussetzungen für die Geltendmachung von Ansprüchen aus einem Werkvertrag - …

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Angemessen sind, wie bei einer Klageerhebung (vgl. dazu u.a. BGH LM Nr. 2, 6 zu § 222 BGB; VII ZR 32/65 vom 10. Oktober 1966 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 39), im allgemeinen einige Wochen; beim Vorliegen besonderer Umstände können es aber auch einige Monate sein.
• BGH, 11.11.1963 - VII ZR 54/62

  Kostenerhöhung für Arbeiten aufgrund Bauplanänderung

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Kläger den Anspruch aus § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB (B) nur stellen können, wenn auch die Voraussetzungen des § 6 Nr. 1 VOB (B) erfüllt sind (BGH VII ZR 54/62 vom 11. November 1963; VII ZR 171/69 vom 10. Dezember 1970).
• BGH, 08.12.1969 - VII ZR 40/68

  Bestimmung der Verjährungsfrist für die Schlusszahlung eines Werklohns

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Daraus ergibt sich, daß bei einem solchen Vertrag die Verjährungsfrist für die Schlußzahlung erst mit dem Ende des Jahres zu laufen beginnt, in das der nach § 16 Nr. 2 VOB (B) zu bestimmende Fälligkeitszeitpunkt fällt (ständige Rechtsprechung des Senats vgl. u.a. NJW 1968, 1962; VII ZR 38/67 vom 27.02.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 27/67 vom 10.04.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.13 Bl. 33; VII ZR 40/68 vom 9./10.12.1969; VII ZR 151/68 vom 19.01.1970 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 83;… VII ZR 168/67 vom 12.02.1970 a.a.O.).
• BGH, 19.01.1970 - VII ZR 151/68

  Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Bauvertrages - Beginn der …

  Auszug aus BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69

  Daraus ergibt sich, daß bei einem solchen Vertrag die Verjährungsfrist für die Schlußzahlung erst mit dem Ende des Jahres zu laufen beginnt, in das der nach § 16 Nr. 2 VOB (B) zu bestimmende Fälligkeitszeitpunkt fällt (ständige Rechtsprechung des Senats vgl. u.a. NJW 1968, 1962; VII ZR 38/67 vom 27.02.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 27/67 vom 10.04.1969 Schäfer-Finnern Z. 2.13 Bl. 33; VII ZR 40/68 vom 9./10.12.1969; VII ZR 151/68 vom 19.01.1970 Schäfer-Finnern Z. 2.331 Bl. 83;… VII ZR 168/67 vom 12.02.1970 a.a.O.).

• BGH, 27.06.1985 - VII ZR 23/84

  Keine Haftung des Auftraggebers für den Vorunternehmer

  Die Klägerin schuldet der ARGE auch keinen Ausgleich von Mehraufwendungen gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B. Allerdings hat der Senat bereits ausgesprochen, daß bei Behinderungen i. S. von § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B (1952) = § 6 Nr. 6 VOB/B (1973) ein - verschuldensunabhängiger - Anspruch aus § 2 Nr. 5 VOB/B gegeben sein kann, und daß zu Anordnungen im Sinne dieser Bestimmung auch solche über die Bauzeit und über den Beginn der Ausführungen gehören können (BGHZ 50, 25, 30; Urteil vom 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69 = BauR 1971, 202, 203).
• BGH, 23.03.2022 - VII ZR 191/21

  Anspruch auf Zahlung von Vorhaltekosten für Baugeräte

  Eine solche abschließende Sonderregelung stellt § 6 Abs. 6 VOB/B nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht dar (vgl. BGH, Urteil vom 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69, BauR 1971, 202, juris Rn. 43 m.w.N.;… Urteil vom 27. Juni 1985 - VII ZR 23/84, BGHZ 95, 128, juris Rn. 25, jeweils zu § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B a.F., der Vorläuferbestimmung von § 6 Abs. 6 VOB/B).
• OLG Celle, 22.07.2009 - 14 U 166/08

  Voraussetzungen des Mehrvergütungsanspruchs wegen Bauzeitverzögerung; …

  Der BGH hat diese Frage bislang noch nicht eindeutig entschieden, wenngleich zwei ältere Entscheidungen (BGH, Urteil vom 21. März 1968 - VII ZR 84/67, BGHZ 50, 25 = NJW 1968, 1234. BGH…, Urteil vom 27. Juni 1985 - VII ZR 23/84, BGHZ 95, 128 = BauR 1985, 561, insb. juris-Rdnr. 24. bestätigend auch BGH, Urteil vom 21. Dezember 1970 VII ZR 184/69, BauR 1971, 202, juris-Rdnr. 43) dahin interpretiert werden (…Nachweise bei Thode a. a. O.), dass diese Fälle einen Mehrvergütungsanspruch aus § 2 Nr. 5 VOB/B auslösen.

 
• BGH, 08.12.2021 - VII ZR 191/21

  Anspruch auf Zahlung von Vorhaltekosten für Baugeräte

  Eine solche abschließende Sonderregelung stellt § 6 Abs. 6 VOB/B nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht dar (vgl. BGH, Urteil vom 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69, BauR 1971, 202, juris Rn. 43 m.w.N.;… Urteil vom 27. Juni 1985 - VII ZR 23/84, BGHZ 95, 128, juris Rn. 25, jeweils zu § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B a.F., der Vorläuferbestimmung von § 6 Abs. 6 VOB/B).
• BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73

  Auslegung eines Vertrages durch das Revisionsgericht

  Die unter Abwägung aller Umstände vom Berufungsgericht vorgenommene Wertung entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats(Urteile vom 27. November 1961 - VII ZR 140/60 -,21. Januar 1963 - VII ZR 199/61 -, 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69 -).
• OLG Braunschweig, 02.11.2000 - 8 U 201/99

  Anspruch des Unternehmers auf Ersatz von Mehrkosten wegen Bauzeitverzögerung …

  Demgemäß verdrängt § 6 Nr. 6 VOB/B die vertraglichen Vergütungsansprüche nach §§ 2 Nr. 5, 2 Nr. 6 und 2 Nr. 8 VOB/B nicht (…so Motzke in Beck'scher VOB - Kommentar, Teil B § 6 Nr. 6 Rdnr. 26; BGH NJW 1968, 1234, 1235 [BGH 21.03.1968 - VII ZR 84/67] = BGHZ 50, 25 ff.; BGH BauR 1971, 202, 203; BGH NJW 1985, 2475, 2476 [BGH 27.06.1985 - VII ZR 23/84] = BGHZ 95, 125 ff. [BGH 27.06.1985 - VII ZB 16/84] ).
• BGH, 24.05.1971 - VII ZR 155/70

  Verjährungsbeginn der Restwerklohnforderung

  Ausgangspunkt der Berechnung für den Beginn der Verjährungsfrist der restlichen Werklohnforderung ist auch dann der Zeitpunkt der Einreichung der Schlußrechnung durch den Auftragnehmer, wenn dieser sie entgegen einer vertraglichen Bestimmung verspätet eingereicht hat (vgl. BGH VII ZR 38/67 vom 27. Februar 1969 Schäfer/Finnern Z. 2.331 Bl. 75; VII ZR 184/69 vom 21. Dezember 1970 Schäfer/Finnern Z. 2.311 Bl. 42).

  Diese Auffassung hat der erkennende Senat in seinem Urteil vom 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69 Schäfer/Finnern Z. 2.311 Bl. 42 - ausdrücklich bestätigt.

• BGH, 08.03.1979 - VII ZR 9/78

  Anpassung eines Festpreises wegen gestiegener Lohnkosten

  Die Klägerin kann deshalb auch wegen einer etwa von der Beklagten verschuldeten Verzögerung des Baubeginns keine Schadensersatzansprüche geltend machen (Senatsurteile vom 11. November 1963 - VII ZR 5/62 -, 10. Dezember 1970 - VII ZR 17/69 - und 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69 = Schäfer/Finnern Z 2.311 Bl. 39).
• BGH, 06.12.1973 - VII ZR 37/73

  Rechtsfolgen vorbehaltloser Annahme der Schlußzahlung

  Später hat der Senat ausgesprochen, daß die Verjährung für derartige Ansprüche gemäß § 16 Nr. 2 Abs. 1 VOB (B) mit dem Ende des Jahres beginnt, in das die Fälligkeit der Schlußrechnung fällt (Urteil vom 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69 - = Schäfer/Finnern Rechtspr. der Bauausführung Z. 2.311 Bl. 42).
• BGH, 16.06.1977 - VII ZR 66/76

  VOB-Vertrag: Beginn der Verjährung des Vergütungsanspruches

  Daraus hat der erkennende Senat in ständiger Rechtsprechung gefolgert, daß der Werklohnanspruch des Unternehmers erst zu diesem Zeitpunkt fällig wird und daß auch erst nach diesem Zeitpunkt sich der Beginn der Verjährungsfrist des Werklohnanspruchs richtet, gleichviel, ob der Auftragnehmer seine Schlußrechnung schon früher hätte erteilen können und nach dem Vertrag hätte erteilen müssen (vgl. u.a. BGHZ 53, 222, 225; BGH NJW 1968, 1962; 1969, 428; 1971, 1455; 1971, 1800 - insoweit in BGHZ 56, 312 nicht abgedruckt; ferner Senatsurteile vom 27. Februar 1969 - VII ZR 38/67 = Schäfer/Finnern Z 2.331 Bl. 78 und vom 21. Dezember 1970 - VII ZR 184/69 = Schäfer/Finnern Z 2.311 Bl. 42).
• OLG Frankfurt, 08.10.1998 - 1 U 186/96

  Wechselseitige Kündigung eines VOB-Auftrags - was gilt?